Contact us in messengers or by phone.

whatsapp telegram viber phone email
+79214188555

Claim for payment of forfeit

Адвокат

Private access level
Full members of NP "MOD"
Joined
Oct 2, 2009
Messages
821
Reaction score
18
Points
18
Website
advoc-garant.ru
Claim for payment of forfeit

STATEMENT OF CLAIM
to arbitration court

To the Arbitration Court
______________________________
The address:________________________
Claimant: ________________________
(organization)
The address_________________________
Defendant: _____________________
(organization)
The address:________________________

STATEMENT OF CLAIM
in the amount of ________ rubles

The plaintiff addressed the Respondent claim N____ from
"___" _______ 20 ___ in the amount of _____________ for violation of the start dates
contract work, which were determined by the contract N____ from
"___" _____ 20 ___
Despite repeated warnings of liability for
violation of the deadlines for the start of work, which ultimately led to the disruption
the commissioning of the object, the Respondent has not yet begun to work.
Our claim is N_____ of "___" _____ 20 ___ The defendant did not admit
Recalling that he lacks the necessary materials to start
production work. The defendant's objections cannot be considered substantiated,
since at the time of conclusion of the contract he had available all the materials.
We ask the arbitral tribunal on the basis of the above to recover from
Defendant's penalty for late start of contract work in
the amount of ________ rubles and the cost of the state duty in the amount of _________ rubles.

Applications:
1. Extract from the contract N______ from "___" _____ 20 ___ g.
2. A copy of the agreed work schedule.
3. A copy of the claim of "____" _______ 20 ___ g.
4. Copies of warning letters to the Respondent.
5. Response to the claim of "___" _______ 20 ___ g.
6. Receipt from "___" _____ 20 ___ about sending a statement of claim
The defendant.
7. Payment order dated "___" ______ 20 ___ g. N____ to pay
state duties.
Manager (Customer) (signature)

M.P.

COMMENT OF SPECIALISTS

The features of the contract is its retribution (customer
obligated to pay for work performed), reciprocity (parties have rights and
bear responsibilities towards each other) and consensuality (contract
considered to be concluded at the time of achievement between the customer and the contractor
agreement on all material terms).
A work contract formalizes the relationship between two organizations,
organizations and citizens and between citizens.
A contract should be distinguished from other performance contracts
work, in particular, from an employment contract, a contract for
capital construction and other contracts.
The execution of the contract does not only satisfy interests
enterprises and organizations, but also the household needs of citizens. In that
the case is the conclusion of a contract for a domestic order having
specific features. In particular, according to article 376 of the Civil Code of the RSFSR
the conditions restricting the rights of the customer are recognized as invalid, and,
on the contrary, extension of rights is allowed in comparison with those that
established by model contracts.
In modern conditions of expanding the independence of enterprises,
with a variety of forms of ownership, activities of enterprises in conditions
market relations the importance of legal regulation
a type of contract, such as a processing contract, in
according to which the manufacture of products is made from raw materials and
Customer materials.
Source: https://zonazakona.ru/
 
Original message
Исковое заявление об уплате неустойки

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
в арбитражный суд

В Арбитражный суд
______________________________
Адрес:________________________
Истец:________________________
(организация)
Адрес_________________________
Ответчик:_____________________
(организация)
Адрес:________________________

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
на сумму ________ рублей

Истцом в адрес Ответчика была направлена претензия N____ от
"___"_______20___г. на сумму _____________ за нарушение сроков начала
подрядных работ, которые были определены договором N____ от
"___"_____20___г.
Несмотря на неоднократные предупреждения об ответственности за
нарушение сроков начала работ, которые привели в конечном итоге к срыву
сдачи объекта, Ответчик до сего времени к работе не приступил.
Нашу претензию N_____ от "___"_____20___г. Ответчик не признал,
ссылаясь на то, что у него недостает необходимых материалов для начала
производства работ. Возражения Ответчика нельзя считать обоснованными,
так как на момент заключения договора он имел в наличии все материалы.
Просим арбитражный суд на основании изложенного взыскать с
Ответчика пеню за несвоевременное начало исполнения подрядных работ в
сумме ________ рублей и расходы по госпошлине в сумме _________ руб.

Приложения:
1. Выписка из договора N______ от "___"_____20___г.
2. Копия согласованного графика производства работ.
3. Копия претензии от "____"_______20___г.
4. Копии писем-предупреждений Ответчику.
5. Ответ на претензию от "___"_______20___г.
6. Квитанция от "___"_____20___г. об отправке искового заявления
Ответчику.
7. Платежное поручение от "___"______20___г. N____ на уплату
госпошлины.
Руководитель (Заказчика) (подпись)

М.П.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТОВ

Особенностями договора подряда является его возмездность (заказчик
обязан оплатить выполненную работу), взаимность (стороны имеют права и
несут обязанности по отношению друг к другу) и консенсуальность (договор
считается заключенным во время достижения между заказчиком и подрядчиком
соглашения по всем существенным условиям).
Договор подряда оформляет отношения между двумя организациями,
организациями и гражданами и между гражданами.
Следует отличать договор подряда от других договоров о выполнении
работы, в частности, от трудового договора, договора подряда на
капитальное строительство и других договоров.
Исполнением договора подряда удовлетворяются не только интересы
предприятий и организаций, но и бытовые потребности граждан. В этом
случае речь идет о заключении договора бытового заказа, имеющего
определенную специфику. В частности, согласно статье 376 ГК РСФСР
признаются недействительными условия, ограничивающие права заказчика, и,
напротив, допускается расширение прав по сравнению с теми, которые
установлены Типовыми договорами.
В современных условиях расширения самостоятельности предприятий,
при многообразии форм собственности, деятельности предприятий в условиях
рыночных отношений важное значение приобретает правовое регулирование
такой разновидности договора подряда, как договор переработки, в
соответствии с которым изготовление продукции производится из сырья и
материалов Заказчика.
Источник: https://zonazakona.ru/

Матушкин Андрей Николаевич

Президент IAPD
Staff member
Private access level
Full members of NP "MOD"
Joined
Jan 1, 1970
Messages
21,382
Reaction score
3,516
Points
113
Age
52
Location
Россия,
Website
o-d-b.ru
Thank!
 
Original message
Спасибо!